Nedcentr.ru

НЕД Центр
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. образец и бланк 2021 года

Цели изысканий диверсифицируются в зависимости от типа, назначения возводимого здания и региона строительства. Так, целями могут быть:

  • изучение природно-климатических условий местности и последствия негативного техногенного воздействия на среду обитания;
  • исследование геологии участка строительства и механических свойств грунтов, что является основанием для правильного расчета фундаментов;
  • гидрологические изыскания, которые определяют глубину залегания грунтовых вод, что позволит проектировщикам предусмотреть мероприятия по нейтрализации негативных последствий от их воздействия.

Виды инженерных изысканий, необходимость их исполнения регламентируются Градостроительным кодексом РФ.

При составлении перечня изыскательских работ учитываются:

  • пожелания заказчика;
  • предназначение сооружения;
  • специфические условия места строительства по состоянию грунтов, топографии, климату.

По результатам изысканий заказчику выдаются результаты лабораторных испытаний, обмеры, характеристики и аналогичная документация.

Порядок составления

Как было сказано ранее, предметом подрядного договора выступает определенный материальный результат деятельности подрядчика.

Согласно нормам гражданского законодательства и рекомендациям юридических консультантов, образец договора подряда 2020 года должен содержать конкретные данные и отвечать определенным существенным условиям.

Выделяют следующие существенные условия договора подряда:

  1. В договоре в обязательном порядке необходимо определить предмет соглашения, то есть конкретный материальный результат. Кроме того, в главе о предмете необходимо указать вид производства, его объем и содержание.
  2. Срок выполнения работ также является существенным условием договора. В соглашении между сторонами необходимо объявление точного времени начала и окончания подрядных действий (ст. 708 ГК РФ). По желанию сторон в тексте также можно определить промежуточные сроки в том случае, если необходимые заказчику работы выполняются поэтапно. Ответственность за нарушение сроков несет подрядчик. Если в образец договора подряда с физическим лицом на выполнение работ (2018 год) (с организацией) вносится условие о досудебном урегулировании споров, возникших между сторонами, то в случае возникновения спорных ситуаций в первую очередь должна вестись претензионная деятельность. Условия возникновения ответственности по контракту (сами нарушения, вид и объем штрафных санкций) определяются заказчиком и поставщиком самостоятельно в договорной форме в соответствии с действующим законодательством.

Ценовой критерий не является существенным условием при составлении договора. Стороны могут установить фиксированную цену за выполнение договорных действий или же привести в тексте соглашения алгоритм ее расчета. Оплата также может производиться по средним ценам, действующим на момент заключения договора (п. 3 ст. 424 ГК РФ).

В каждом договоре должны быть прописаны обязанности заказчика и подрядчика. Главной обязанностью подрядчика является условие о своевременном выполнении им своих обязательств на должном уровне. Заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить выполненные исполнителем обязательства.

г.Минск «__» ________ 20__ г.

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПРОЕКТИРОВЩИК», в лице _______________________________, действующего на основании ________________, Лицензия N __________________, выдана на основании решения Минстройархитектуры от «__» ____________ 20__ г. N ___, зарегистрирована в реестре лицензий за N _______, действительна до «__» ________ 20__ г. с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Читать еще:  Как рассчитать ЕНВД в Екатеринбурге в 2021 сумма
1. Предмет Договора

1.1. ПРОЕКТИРОВЩИК принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке проекта на объекте ЗАКАЗЧИКА — «_________________________», расположенном по адресу: ____________________________, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить их результат на условиях настоящего Договора.

1.2. Требования к выполнению работ устанавливаются заданиями на проектирование.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

2.1.1. Начало выполнения работ: «__» ________ 20__ г.

2.1.2. Окончание выполнения работ: «__» ________ 20__ г.

2.2. В случаях несвоевременного предоставления всех необходимых исходных данных, передача которых подтверждается актом, сроки выполнения работ отодвигаются (увеличиваются) на соответствующее количество дней.

3. Стоимость работ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору, определяется в соответствии с СНБ 1.02.06-98 и действующими нормами.

3.2. На дату заключения настоящего Договора стоимость работ в текущих ценах составляет — _______________________________ (____________________) рублей, в том числе НДС (__%) — _______________________________ (____________________) рублей.

3.3. Стоимость работ является открытой и корректируется в ходе выполнения проектных работ при изменении индексов изменения стоимости проектно-изыскательских работ, утверждаемых Минстройархитектуры Республики Беларусь, к базисной стоимости, а также при изменении объемов работ.

3.4. Стоимость работ также корректируется в случае внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений в задания на проектирование, другие исходные данные.

3.5. ЗАКАЗЧИК самостоятельно оплачивает счета организаций, выдающих технические условия, исходные данные, заключения экспертизы.

4. Обязательства ЗАКАЗЧИКА

4.1. Передать ПРОЕКТИРОВЩИКУ до начала выполнения работ задание на проектирование и другие исходные данные.

4.2. Своевременно производить приемку выполненных работ и в 3-дневный срок осуществить оформление акта сдачи-приемки или дать мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5. Обязательства ПРОЕКТИРОВЩИКА

5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

5.2. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими на момент подписания настоящего Договора нормами и правилами.

5.3. Передать ЗАКАЗЧИКУ готовые проектные документации, выполненные в соответствии с заданиями на проектирование.

6. Порядок финансирования, расчетов и определения стоимости работ

6.1. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется за счет собственных средств ЗАКАЗЧИКА.

6.2. ЗАКАЗЧИК в течение 15 дней после подписания акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации производит оплату 100% стоимости работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОЕКТИРОВЩИКА.

6.3. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ срока перечисления платежа за выполненные работы, оплата последних производится с учетом коэффициентов и индексов изменения стоимости проектно-изыскательских работ, действующих на момент фактических расчетов.

Читать еще:  Сроки хранения когда пора нести документы в архив

6.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает все налоги и обязательные отчисления, установленные действующим законодательством Республики Беларусь. В случае освобождения от налогов ЗАКАЗЧИК представляет соответствующую справку.

7. Порядок изменения и расторжения Договора.

7.1. Изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

7.2. Необходимость изменения условий настоящего Договора устанавливается:

— реорганизацией юридического лица, являющегося одной из сторон по Договору;

— обоснованной необходимостью изменения сроков выполнения проектных работ;

— выявлением в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов проектных работ, не предусмотренных настоящим Договором.

8. Сроки действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до завершения работ и расчетов за выполненные работы.

9. Ответственность сторон и разрешение споров

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ПРОЕКТИРОВЩИК и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2. В случаях нарушения сроков выполнения работ ПРОЕКТИРОВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% стоимости этих работ за каждый день просрочки.

9.3. В случаях нарушения сроков оплаты, предусмотренных в пункте 6.2 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ПРОЕКТИРОВЩИКУ неустойку в размере 0,1% неперечисленной суммы за каждый день просрочки.

9.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из обязанностей по настоящему Договору вызванное обстоятельствами форс-мажора: стихийное бедствие, аварии, решения органов власти, а также изменения действующего законодательства Республики Беларусь, которые препятствуют выполнению условий настоящего Договора сторонами.

9.5. Споры и разногласия, связанные с исполнением и расторжением настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, передаются на рассмотрение в Хозяйственный суд Республики Беларусь.

10. Особые условия

10.1. Стороны определили, что __________________________________________.

Настоящий Договор составлен на 3-х листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

К настоящему Договору прилагаются:

1. Смета N 1 на выполнение проектных работ.

Правовое регулирование договора подряда на изыскательские работы осуществляется общими положениями о подряде и нормами, содержащимися в пар.4 гл. 37 ГК РФ, законе №39-ФЗ, градостроительном кодексе РФ, законе №169-ФЗ и некоторых других правовых актах.

Приведенный образец договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ содержит:

  • Календарный план работ;
  • Техническое задание;
  • Смета;
  • Разрешения (лицензии) заказчика на проведение работ;
  • Разрешения (лицензии) исполнителя на проведение работ.

На основании заключённого между нами Договора подряда №____ от «___»_____20__ г. Вы приняли на себя обязательство оказать услуги по выполнение работ, в объёме и порядке, предусмотренными Договором и приложениями к Договору.

В свою очередь, наша организация приняла на себя обязанность оплатить оказываемые Исполнителем услуги и работы, обеспечить Исполнителю доступ к объекту выполнения работ, что было нами в срок сделано. «___»_____20__ г. была произведена полная предоплата по Договору в размере ________ (________________) рублей.

Читать еще:  Проверка юридической чистоты сделки с недвижимостью пошаговая инструкция

В соответствии с п. 2 ст. 715 и п. 3 ст. 450 ГК РФ, уведомляем Вас об одностороннем отказе от исполнения Договора, начиная с момента получения Вами настоящего уведомления, в связи с тем, что Вами допущено нарушение сроков выполнения работ (п. ____ Договора) и в связи с этим просим вернуть денежные средства, уплаченные по договору в размере ________ (________________) рублей.

Более того, поскольку Ваши услуги оплачивались в порядке предоплаты, что согласно статье 823 ГК РФ является коммерческим кредитом, то с «___»_____20__ г., т.е. с момента предоставления денежных средств, и до возврата полученного в качестве коммерческого кредита, Вы неправомерно используете перечисленные Вам денежные средства для оплаты за услуги, что является основанием для начисления и уплаты процентов по ст. 809 ГК РФ.

Прошу в срок до «___» ___________ 20__ г. возместить причинённые Компании убытки. В противном случае указанная сумма будет взыскана в арбитражном порядке с отнесением всех судебных расходов на счёт Исполнителя, что выразится для Вас в дополнительных расходах.

1. Копия Договора подряда № ___________ от «__»_______ ___ г. — на __ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства работ — на ___ стр.;

3. Расчёт сумму процентов по кредиту согласно статье 823 ГК РФ.

3. Другие доказательства по существу претензии.

Подрядчик должен действовать в соответствии с заданием подрядчика, выполнить работу в срок и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, подрядчик не имеет право передавать результаты третьим лицам и распоряжаться результатом в своих интересах (обременять залогом или сдавать в аренду).

Заказчик должен предоставить четкое задание с обязательным указанием цели использования результата работ, а также привлечь Подрядчика к иску, в случае, если иск связан прямо или косвенно с работой Подрядчика.

Помимо условий, предусмотренных Договором и гражданским законодательством, Градостроительный кодекс указывает на следующие особенности:

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов пятница, 25 октября г. Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и услуг по разработке и согласованию Проектной и Рабочей документации по объекту: Автоматизированная паро-водогрейная котельная с аварийным топливным хозяйством далее Работа или Документация. Подрядчик обязуется при содействии Заказчика организовать проведение и осуществлять полное сопровождение Государственной экспертизы проектно — сметной документации с последующим обязательным получением положительного Заключения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector